免费注册

刘锋与重庆零夏装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

  • 公布日期: 2018-08-19
  • 案    号: /
  • 审理法院: /
  • 文书类型:

裁判文书

重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院
民 事 判 决 书
(2017)渝0241民初4525号
原告:刘锋,男,汉族,1981年11月22日出生,重庆市秀山土家族苗族自治县人,住本县。
委托诉讼代理人:周胜举,重庆市秀山土家族苗族自治县中和法律服务所法律工作者。
被告:重庆零夏装饰工程有限公司,住所地重庆市九龙坡区杨家坪天宝路128号附9号,统一社会信用代码915001085992184276。
法定代表人:夏斯田,该公司总经理。
委托诉讼代理人:罗冬军,重庆知习律师事务所律师。
委托诉讼代理人:黄国盛,重庆知习律师事务所律师。
原告刘锋诉被告重庆零夏装饰工程有限公司(以下简称零夏公司)装饰装修合同纠纷一案,本院于2017年10月11日受理后,依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告刘锋及其委托诉讼代理人周胜举,被告零夏公司委托诉讼代理人黄国盛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告刘锋向本院提出诉讼请求:1、解除原告与被告于2016年2月24签订的《重庆市家庭居室装饰工程施工合同》,被告双倍返还原告支付的定金2000元及预付装修款27200元;2、诉讼费由被告承担。事实与理由:原、被告于2016年2月24日在秀山金瓯酒店签订了《重庆市家庭居室装饰工程施工合同》约定,原告将自己在秀山县房屋装修工程承包给被告装修,价款为68000元,进场时间以原告通知为准,工期90日。2017年8月23日原告电话通知被告进场装修,但被告拒绝接听电话,2017年9月4日原告又以邮政快递向被告邮寄了《开工函》,要求被告在15日内组织进场装修,被告仍然拒绝接听电话。原告认为,被告的拒不履行合同的行为使原告合同目的无法实现,特诉至法院,请求依法支持原告的诉讼请求。
被告零夏公司辩称,被告未收到原告的进场通知及《开工函》,被告愿意继续履行与原告签订的合同。
本院经审理查明,2016年10月23日原、被告签订了《重庆市家庭居室装饰工程施工合同》约定,原告将秀山两室两厅的房屋交付给被告进行装修,工程期限90个工作日,工程造价为68000元,开工期限以原告通知为准。合同签订后原告向被告支付了装修款27200元,装修定金1000元。
再查明,2017年8月期间原告多次通过电话方式联系被告法定代理人夏斯田装修事宜。
以上事实有原、被告当庭陈述、《重庆市家庭居室装饰工程施工合同》、收据、电话记录、银行支付凭证等证据在案佐证。
本院认为,原告与被告签订的《重庆市家庭居室装饰工程施工合同》系双方真实意思表示,且未违反法律强制性规定,合法有效,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。双方认可进场时间以原告通知为准,庭审中,原告举示的2017年8月份的通话记录能够证明其已经通知被告进场施工,而且进行了数次催告,按照双方约定,被告就应当在接到原告通知后进场施工,但被告至今仍未进场施工,违反了合同约定,其应当承担违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项规定“当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行的,另一方当事人可以解除合同。”被告在接到原告通知且在经原告多次催告后仍未进场施工,其迟延履行时间长达数月,现原告要求解除双方之间的合同,应予支持。九十七条“合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。”第一百零七条规定“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”第一百一十五条规定“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保……收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。”故原告要求被告退还预付装修款,并返还双倍定金的诉讼请求,于法有据,应予支持。综上,根据《中华人民共和国合同法》九十四条第四项、九十七条、第一百零七条、第一百一十五条之规定,判决如下:
一、解除原告刘锋与被告重庆零夏装饰工程有限公司签订的《重庆市家庭居室装饰工程施工合同》;
二、被告重庆零夏装饰工程有限公司在本判决生效后十日内退还原告刘锋装修款27200元,并双倍返还定金2000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费530元,减半收取265元,由被告重庆零夏装饰工程有限公司负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于重庆市第四中级人民法院。
审判员  何晶

二〇一七年十二月十五日
书记员  张路